Публичная оферта

1. Стороны

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель Ракитина Анастасия Николаевна, ИНН 771883501130, ОГРН 322774600557328, адрес: 105043, г. Москва, ул. Амурская, д. 2А, корп. 2, кв. 117, e-mail: pavlinetextile@inbox.ru, телефон: +7 916 608-25-54.

Заказчик: любое физическое или юридическое лицо, оплатившее счёт, выставленный Исполнителем на основании согласованной Сметы.

2. Предмет договора

2.1 Исполнитель обязуется выполнить работы по текстильному оформлению интерьера (далее — Работы), а Заказчик — принять и оплатить результат.

2.2 Состав Работ включает:

• пошив текстильных изделий (шторы, тюль, портьеры, римские шторы, покрывала, подушки и пр.) из материалов, выбранных Заказчиком;
• доставку готовых изделий по адресу Заказчика;
• при необходимости — установку (развес) изделий.

2.3 Конкретные виды работ, материалы, артикулы, количество и стоимость согласовываются индивидуально и фиксируются в Смете, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Смета направляется Заказчику в электронном виде.

2.4 Работы выполняются на основании эскизов и технических рисунков, утверждённых Заказчиком. Эскизы направляются на электронную почту Заказчика в течение 3 рабочих дней с момента поступления оплаты.

3. Стоимость и порядок расчётов

3.1 Стоимость работ указывается в индивидуальной Смете и в счёте, выставленном Исполнителем.

3.2 Исполнитель применяет Упрощённую Систему Налогообложения, НДС не облагается.

3.3 Оплата производится в следующем порядке:

• Авансовый платёж — 80% от общей стоимости заказа, оплачивается Заказчиком в течение 2 (двух) календарных дней с момента выставления счёта;
• Окончательный расчёт — 20% от общей стоимости заказа, оплачивается после доставки изделий.

3.4 Оплата производится наличными или путём безналичного перечисления на расчётный счёт Исполнителя, указанный в счёте.

3.5 Стоимость работ может быть пересмотрена в случае изменения объёма работ по независящим от Исполнителя причинам (с обязательным уведомлением Заказчика).

4. Сроки выполнения работ

4.1 Срок изготовления изделий: 20–25 рабочих дней с момента поступления авансового платежа.

4.2 Срок доставки и установки: в течение 4 (четырёх) рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности обеспечить условия для развеса изделий на объекте.

4.3 Исполнитель вправе выполнить работы досрочно без согласия Заказчика.

5. Права и обязанности сторон

5.1 Исполнитель обязуется:

• выполнить работы качественно и в установленные сроки;
• предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе работ;
• своевременно информировать о необходимости дополнительных работ или превышения первоначальной стоимости;
• приступить к работам после поступления авансового платежа.

5.2 Исполнитель вправе:

• не приступать к работе до получения авансового платежа;
• удержать результат работы при неисполнении Заказчиком обязанности по оплате;
• привлекать третьих лиц для выполнения отдельных работ (доставка, монтаж).

5.3 Заказчик обязуется:

• предоставить Исполнителю всю информацию, необходимую для выполнения работ (размеры окон, пожелания, адрес доставки);
• своевременно оплатить работы в порядке, предусмотренном пунктом 3.3;
• принять выполненные работы;
• известить Исполнителя об обнаруженных недостатках в течение 3 рабочих дней с момента приёмки;
• обеспечить готовность объекта для развеса изделий (отсутствие препятствий, чистота, доступ к окнам).

5.4 Заказчик вправе:

• требовать надлежащего выполнения обязательств;
• проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в оперативную деятельность Исполнителя;
• отказаться от исполнения договора до сдачи результата с возмещением Исполнителю части цены пропорционально выполненной работе и причинённых убытков.

6. Приёмка работ

6.1 Приёмка осуществляется по адресу Заказчика. Заказчик проверяет соответствие и качество выполненных работ Смете и эскизам.

6.2 Принятые работы оформляются Актом выполненных работ, который Исполнитель направляет Заказчику в электронном виде или передаёт лично.

6.3 В течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик обязан подписать Акт либо направить мотивированный отказ. В случае молчания Акт считается подписанным, а работы — принятыми.

7. Гарантия

7.1 Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента сдачи. В этот срок Исполнитель за свой счёт устраняет недостатки.

7.2 Гарантия не распространяется на:

• повреждения по вине Заказчика или третьих лиц;
• повреждения вследствие пожара, наводнения, чрезвычайных обстоятельств;
• повреждения вследствие неправильной эксплуатации (несоблюдение инструкции по уходу).

7.3 Возможно незначительное отличие тона ткани (не более одного тона) в зависимости от партии поставки.

7.4 Изделия из 100% хлопка могут деформироваться (до 5%) в зависимости от температуры и влажности — это является нормой и не является дефектом.

7.5 Инструкция по уходу за тканями высылается Заказчику в течение 30 дней после выполнения работ.

8. Ответственность сторон

8.1 За задержку сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать пеню в размере, установленном Законом РФ «О защите прав потребителей».

8.2 За задержку оплаты Заказчиком Исполнитель вправе взыскать пеню в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день задержки.

8.3 Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств.

9. Изменение и расторжение договора

9.1 Исполнитель вправе отказаться от исполнения в одностороннем порядке при просрочке Заказчиком оплаты или приёмки работ более чем на 10 рабочих дней.

9.2 Заказчик вправе отказаться от договора в любое время до сдачи результата, направив письменное извещение и уплатив часть цены пропорционально выполненной работе с возмещением убытков.

9.3 Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящей оферты. Изменения вступают в силу с момента публикации на сайте pavline-textile.ru/offer.html. Текущие договорные отношения, заключённые до публикации изменений, действуют на старых условиях.

10. Персональные данные

Обработка персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Совершая акцепт оферты, Заказчик подтверждает, что ознакомлен и согласен с указанной Политикой.

11. Разрешение споров

11.1 Все споры разрешаются сторонами в досудебном порядке. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней с момента её получения.

11.2 При недостижении соглашения спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения истца.

12. Реквизиты Исполнителя

ИП Ракитина Анастасия Николаевна
ИНН: 771883501130
ОГРН: 322774600557328
Адрес: 105043, г. Москва, ул. Амурская, д. 2А, корп. 2, кв. 117
Расчётный счёт: 40802810100003713365
Корреспондентский счёт: 30101810145250000974
Банк: АО «Т-Банк», БИК 044525974
E-mail: pavlinetextile@inbox.ru
Телефон: +7 916 608-25-54

Последнее обновление: 26 апреля 2026 г. · Редакция №1